Juridisch · Versie 2026

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Aannemersbedrijf Geen Zorgen.

Aannemersbedrijf Geen Zorgen (hierna: Aannemersbedrijf Geen Zorgen) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89403886 en is gevestigd aan Hertogstraat 14, 5611 PB te Eindhoven.

BTW-nummer: NL004725686B04 · IBAN: NL26 BUNQ 2090 4645 42

Artikel 1 — Begrippen

  1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  2. Aanbod: iedere schriftelijke aanbieding c.q. offerte aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten en/of verrichten van Werkzaamheden door Aannemer.
  3. Aannemer: de aannemer die het werk zelfstandig of onder zijn leiding door anderen doet uitvoeren, hierna: Aannemersbedrijf Geen Zorgen.
  4. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
  5. Consument: natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
  6. Opdrachtgever: het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Aannemer.
  7. Werkzaamheden: de werkzaamheden die Aannemersbedrijf Geen Zorgen aanbiedt zijn alle werkzaamheden in de ruimste zin van het woord binnen de bouw, verbouw, renovatie, aanbouw, dakwerken en aanverwante werkzaamheden, waaronder inspecties, spoedreparaties en onderhoud.
  8. Overeenkomst: de Overeenkomst, waarbij Aannemersbedrijf Geen Zorgen zich jegens Opdrachtgever verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren tegen een door de Opdrachtgever te betalen prijs in geld, waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
  9. Spoedreparatie: een spoedreparatie van het dak of andere onderdelen van een bouwwerk.

Artikel 2 — Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Aannemersbedrijf Geen Zorgen, elke Overeenkomst tussen Aannemersbedrijf Geen Zorgen en Opdrachtgever en op elk werk dat door Aannemersbedrijf Geen Zorgen wordt aangeboden.
  2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Aannemersbedrijf Geen Zorgen aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
  3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Aannemersbedrijf Geen Zorgen is overeengekomen. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
  4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde vervolgopdrachten en opdrachten in de toekomst van Opdrachtgever.
  5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
  6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
  7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 — Het Aanbod

  1. Alle door Aannemersbedrijf Geen Zorgen gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
  2. Aannemersbedrijf Geen Zorgen is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Aannemersbedrijf Geen Zorgen het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Aannemersbedrijf Geen Zorgen gegronde reden te weigeren.
  3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Werkzaamheden. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Aannemersbedrijf Geen Zorgen niet binden. Eventuele afbeeldingen en/of specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Geringe, in de branche toelaatbare afwijkingen zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen van de Overeenkomst.
  4. Indien het Aanbod is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onvolledig en/of onjuist blijken te zijn of deze gegevens naderhand worden gewijzigd, heeft Aannemersbedrijf Geen Zorgen het recht om de in het Aanbod vermelde tarieven, levertermijnen en/of prijzen aan te passen. Opdrachtgever is verplicht de gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan de gestelde betalingsverplichtingen.
  5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of nabestellingen.
  6. Levertijden, termijnen en opgegeven uren in het Aanbod van Aannemersbedrijf Geen Zorgen zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Aannemersbedrijf Geen Zorgen niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 — Totstandkoming van de Overeenkomst

  1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. offerte van Aannemersbedrijf Geen Zorgen heeft aanvaard.
  2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Aannemersbedrijf Geen Zorgen, zal Aannemersbedrijf Geen Zorgen de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk Aanbod is maximaal 30 dagen geldig (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen), daarna kan Aannemersbedrijf Geen Zorgen niet meer aan een Aanbod gehouden worden.
  3. Aannemersbedrijf Geen Zorgen is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
  4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Aannemersbedrijf Geen Zorgen aan Opdrachtgever. Het Aanbod komt te vervallen indien het Product of de Werkzaamheden waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
  5. Aannemersbedrijf Geen Zorgen heeft het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Aannemersbedrijf Geen Zorgen gegronde reden te weigeren.
  6. Indien meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk een Overeenkomst aangaan met Aannemersbedrijf Geen Zorgen, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen door elke Opdrachtgever en de Opdrachtgevers gezamenlijk.

Artikel 5 — Duur van de Overeenkomst

  1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt door voltooiing van de opdracht.
  2. Beide partijen kunnen de Overeenkomst opzeggen op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming indien de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van diens verplichtingen en zij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
  3. Zowel Opdrachtgever als Aannemersbedrijf Geen Zorgen kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Aannemersbedrijf Geen Zorgen nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. Aannemersbedrijf Geen Zorgen is gerechtigd om per ommegaande tevens de nog niet betaalde zaken terug te nemen en behoudt daarbij het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever.
  4. Indien Aannemersbedrijf Geen Zorgen na het sluiten van de Overeenkomst overlijdt of duurzaam arbeidsongeschikt wordt, kan ieder der partijen de Overeenkomst beëindigen, voor zover zij, gezien de aard van de Overeenkomst, aan het overlijden of de duurzame arbeidsongeschiktheid een redelijk belang bij beëindiging kan ontlenen. Voor de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten is Opdrachtgever een naar redelijkheid en met inachtneming van alle omstandigheden te bepalen vergoeding verschuldigd, indien toepasselijk aan de erfgenamen of rechtsopvolgers van Aannemersbedrijf Geen Zorgen.
  5. Indien een reeds geplande afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd binnen 24 uur vóór de aanvangsdatum, is Aannemersbedrijf Geen Zorgen gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het vastgestelde uurtarief, alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
  6. Opdrachtgever is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Aannemersbedrijf Geen Zorgen voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 6 — Annulering van de Overeenkomst

  1. Voor een Spoedreparatie is het herroepingsrecht uitgesloten. Indien een Spoedreparatie wordt geannuleerd door Opdrachtgever dient Opdrachtgever alle kosten hiervoor te vergoeden.
  2. Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtgever zijnde Consument is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen. Indien reeds een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt, is Opdrachtgever de voor het gehele werk geldende prijs verschuldigd, verminderd met de besparingen die voor Aannemersbedrijf Geen Zorgen uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door Aannemersbedrijf Geen Zorgen van het reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door Aannemersbedrijf Geen Zorgen te maken kosten wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Aannemersbedrijf Geen Zorgen over het gehele werk zou hebben gemaakt.
  3. Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtgever zijnde Consument is Opdrachtgever vanaf 15 dagen voor aanvang de volledige vergoeding uit het Aanbod/Overeenkomst verschuldigd aan Aannemersbedrijf Geen Zorgen, tenzij anders overeengekomen.
  4. Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtgever zijnde Bedrijf is Opdrachtgever na het aangaan van de Overeenkomst de volledige vergoeding uit het Aanbod/Overeenkomst verschuldigd aan Aannemersbedrijf Geen Zorgen, tenzij anders overeengekomen.
  5. Een annulering geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Bij een mondelinge annulering bevestigt Aannemersbedrijf Geen Zorgen dit schriftelijk.

Artikel 7 — Meer- en minderwerk en wijzigingen

  1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere Werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer Werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Aannemersbedrijf Geen Zorgen is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aanvullende Overeenkomst wordt gesloten.
  2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de Werkzaamheden, zal Aannemersbedrijf Geen Zorgen Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.
  3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die Werkzaamheden leidt tot extra Werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij Aannemersbedrijf Geen Zorgen de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is Aannemersbedrijf Geen Zorgen gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
  4. Ingeval van verborgen gebreken, of althans onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van asbest, verstopte afvoer en houtrot, is Aannemersbedrijf Geen Zorgen gerechtigd om hiervoor extra kosten in rekening te brengen indien deze omstandigheden tot extra Werkzaamheden leiden.
  5. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de Overeenkomst, of op grond van wet- en regelgeving dienen door Opdrachtgever vergoed te worden.

Artikel 8 — Prijzen en betaling

  1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Voor Consumenten worden prijzen inclusief btw getoond. De bijkomende kosten (reis-, voorrij-, parkeer- en verblijfkosten) worden doorgerekend, tenzij anders overeengekomen. Voor Werkzaamheden die op basis van spoed of buiten kantooruren op verzoek van Opdrachtgever uitgevoerd (moeten) worden, kan tevens een toeslag gerekend worden zoals overeengekomen in de offerte en/of Overeenkomst.
  2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, kan deze richtprijs gedurende de uitvoering van de Overeenkomst bijgesteld worden tenzij Aannemersbedrijf Geen Zorgen Opdrachtgever zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding, en Opdrachtgever in de gelegenheid heeft gesteld om het werk alsnog te beperken of vereenvoudigen. Aannemersbedrijf Geen Zorgen werkt, binnen de grenzen van redelijkheid, mee aan de beperking of vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de geschatte tijdsduur voor de uitvoering van werk.
  3. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst (of offerte) en de uitvoering hiervan voor Aannemersbedrijf Geen Zorgen (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, prijswijzigingen bij de door Aannemersbedrijf Geen Zorgen ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde halffabricaten, materialen, onderdelen of valutaschommelingen, in- en uitvoerrechten, verzend- en/of bezorgkosten, lonen, werkgeverslasten en/of (sociale) premies e.d., is Aannemersbedrijf Geen Zorgen gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. vergoeding dienovereenkomstig te verhogen en aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
  4. Opdrachtgever is verplicht om de overeengekomen aanbetaling binnen de opgegeven termijn te voldoen alvorens Aannemersbedrijf Geen Zorgen begint met de uitvoering van de Overeenkomst. In elk geval is Opdrachtgever verplicht om de kosten ten behoeve van de materialen vooraf te vergoeden.
  5. Opdrachtgever zijnde Consument is gehouden om het overeengekomen bedrag direct te voldoen. Opdrachtgever zijnde Bedrijf is gehouden om het overeengekomen bedrag te voldoen binnen de uiterlijke betalingstermijn van 14 dagen.
  6. Opdrachtgever dient deze kosten ineens zonder opschorting, aftrek en/of verrekening te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Aannemersbedrijf Geen Zorgen. Opdrachtgever kan enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Aannemersbedrijf Geen Zorgen een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
  7. Aannemersbedrijf Geen Zorgen is gerechtigd alle reeds door Opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door Opdrachtgever (openstaande) verschuldigde schadevergoeding.
  8. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Aannemersbedrijf Geen Zorgen bindend, tenzij Opdrachtgever anders kan aantonen met daartoe overtuigend tegenbewijs.
  9. Indien en voor zover gedurende de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten gemaakt worden en/of sprake is van verhoogd risico (naar het oordeel van Aannemersbedrijf Geen Zorgen), dient Opdrachtgever hiervoor een meerprijs te vergoeden.

Artikel 9 — Incassobeleid

  1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning, om alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien zij niet binnen die gestelde termijn aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
  2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Aannemersbedrijf Geen Zorgen zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
  3. Indien Aannemersbedrijf Geen Zorgen meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
  4. Aannemersbedrijf Geen Zorgen is gerechtigd bij het uitblijven van een volledige betaling (indien Opdrachtgever in verzuim is) van Opdrachtgever de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, totdat de betaling is ontvangen door Aannemersbedrijf Geen Zorgen, of Opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld.
  5. Ook indien Aannemersbedrijf Geen Zorgen, voordat Opdrachtgever in verzuim is met de betaling, gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen, is Aannemersbedrijf Geen Zorgen gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden zonder een schriftelijke verklaring of gerechtelijke tussenkomst.

Artikel 10 — Uitvoering Werkzaamheden

  1. Aannemersbedrijf Geen Zorgen zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed Aannemer verlangd mag worden. Alle Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat Aannemersbedrijf Geen Zorgen ervoor in dat de uitgevoerde Werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door Opdrachtgever beoogde doel.
  2. Bij de uitvoering van de Werkzaamheden is Aannemersbedrijf Geen Zorgen niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Aannemersbedrijf Geen Zorgen, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden. Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de uitdrukkelijke goedkeuring van Opdrachtgever gedaan te zijn indien deze door werknemers, ondergeschikten en/of door Opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gedaan. Schade ten gevolge van het onbevoegd of buiten de omvang van de opdracht geven van deze instructies e.d. komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  3. Aannemersbedrijf Geen Zorgen vraagt geen vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en toestemmingen aan bij overheden of andere instanties. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van benodigde vergunningen en/of benodigde toestemmingen. Schade en/of vertraging als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Aannemersbedrijf Geen Zorgen expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen.
  4. Aannemersbedrijf Geen Zorgen is gerechtigd om voor de uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen.
  5. Aannemersbedrijf Geen Zorgen heeft het recht reclame te maken voor haar bedrijf wanneer zij op locatie van Opdrachtgever werkzaam is.
  6. Indien de Werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever opgeschort worden, is Opdrachtgever verplicht de direct opeisbare vergoeding van de op dat moment reeds verrichte Werkzaamheden en gemaakte kosten, te betalen op eerste verzoek van Aannemersbedrijf Geen Zorgen. Bovendien is Aannemersbedrijf Geen Zorgen gerechtigd alle voor haar uit de opschorting voortvloeiende kosten in rekening te brengen van Opdrachtgever (hieronder tevens verstaan gereserveerde uren).
  7. Indien na de opschortingsduur de uitvoering van de Overeenkomst niet hervat kan worden, is Aannemersbedrijf Geen Zorgen gerechtigd om de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever direct te ontbinden. Ingeval van hervatting van de uitvoering van de Overeenkomst is Opdrachtgever verplicht alle uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Aannemersbedrijf Geen Zorgen volledig te voldoen.
  8. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat:
    1. Alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden (waaronder tevens verstaan kaarten, tekeningen, overzichten, huisaansluitingen en meer) tijdig en op de door Aannemersbedrijf Geen Zorgen gewenste wijze aan Aannemersbedrijf Geen Zorgen ter beschikking worden gesteld;
    2. Aannemersbedrijf Geen Zorgen op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie, welke locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en arbeidsomstandigheden. Bij gebreke hiervan is Aannemersbedrijf Geen Zorgen gerechtigd om haar Werkzaamheden op te schorten zolang hieraan niet voldaan is, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige (vertragings)schade;
    3. De door haar ingeschakelde derden hun Werkzaamheden en/of leveringen dusdanig verrichten, zodat Aannemersbedrijf Geen Zorgen geen vertraging en geen belemmering ondervindt bij de uitvoering van de Overeenkomst c.q. Werkzaamheden;
    4. Aannemersbedrijf Geen Zorgen tijdig beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en/of hulpmiddelen;
    5. Aannemersbedrijf Geen Zorgen tijdig beschikt over eventueel benodigde steigers, rand- en valbeveiliging en meer die door Opdrachtgever ter beschikking dienen te worden gesteld, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen;
    6. De werklocatie in zodanige staat is dat Aannemersbedrijf Geen Zorgen ongehinderd haar Werkzaamheden kan verrichten en/of voortzetten;
    7. Aannemersbedrijf Geen Zorgen op de werklocatie beschikt over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. Opdrachtgever dient de kosten hiervan te vergoeden. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval komen voor rekening van de Opdrachtgever;
    8. De locatie over voldoende voorzieningen dient te beschikken voor het juist en volledig inzamelen van afval;
    9. De werklocatie (indien mogelijk) over een geschikte ruimte dient te beschikken waar gereedschappen, machines, materialen en meer van Aannemersbedrijf Geen Zorgen opgeslagen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden. Ingeval van diefstal, verlies of beschadiging komen de kosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever;
    10. Op de werklocatie de door Aannemersbedrijf Geen Zorgen en/of diens (onder)aannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig dienen te zijn, zonder dat hiervoor (extra) kosten aan Aannemersbedrijf Geen Zorgen gerekend worden;
    11. Aannemersbedrijf Geen Zorgen vóór aanvang van de Werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van kabels, leidingen e.d. die al op de werklocatie aanwezig zijn. Indien dit niet tijdig verstrekt wordt, en ten gevolge van de onwetendheid schade ontstaat, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de hieruit voortkomende kosten;
    12. Opdrachtgever zich op verzoek van Aannemersbedrijf Geen Zorgen verplicht tot het geven van inzicht in de (milieu)hygiënische toestand van de te bewerken bodem, het afgeven van een V&G plan ontwerpfase en/of het verrichten of laten verrichten van een asbestinventarisatie door een hiertoe erkend en gecertificeerd asbest inventarisatiebureau (SC 540) en/of een bouwstoffenonderzoek;
    13. Opdrachtgever alle noodzakelijke voorzieningen treft om overlast en/of schade voor de omgeving, waaronder milieuschade, gevolgschade aan zaken en goederen en/of stoffen door trillingen te voorkomen;
    14. Opdrachtgever voorts verplicht is om zorg te dragen voor het schoonmaken van de weg en plaatsen van deugdelijke waarschuwingen in geval van (mogelijk) gevaarlijke situaties.
  9. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is Aannemersbedrijf Geen Zorgen gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan haar verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra Werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  10. Indien Opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt en Aannemersbedrijf Geen Zorgen nalaat van Opdrachtgever nakoming te verlangen, tast dit het recht van Aannemersbedrijf Geen Zorgen om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.
  11. De uit het werk komende bouwmaterialen, waarvan Opdrachtgever heeft verklaard dat zij ze wenst te behouden, dienen door haar te worden verwijderd. Alle andere bouwmaterialen worden door Aannemersbedrijf Geen Zorgen afgevoerd, onverminderd enige aansprakelijkheid van Opdrachtgever.

Artikel 11 — (Op)levering

  1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Aannemersbedrijf Geen Zorgen of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Aannemersbedrijf Geen Zorgen recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Opdrachtgever dient Aannemersbedrijf Geen Zorgen schriftelijk in gebreke te stellen. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen.
  2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en kunnen door Aannemersbedrijf Geen Zorgen bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
  3. Verzending en/of transport van de bestelde zaken geschiedt op de wijze zoals door de leverancier van Aannemersbedrijf Geen Zorgen is bepaald, maar komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Vanaf het tijdstip van aflevering op de overeengekomen plaats is de geleverde zaak voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht haar volledige medewerking te verlenen aan de aflevering op eerste verzoek van Aannemersbedrijf Geen Zorgen. Het aannemen van zaken van Aannemersbedrijf Geen Zorgen door Opdrachtgever, is bewijs dat de zaken in goede staat in ontvangst zijn genomen, tenzij eventuele schade uitdrukkelijk op het ontvangstbewijs wordt genoteerd.
  4. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Aannemersbedrijf Geen Zorgen gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. De uiterlijke termijn om goedkeuring te geven is 14 kalenderdagen. Indien Opdrachtgever binnen deze termijn geen goedkeuring heeft gegeven, wordt Opdrachtgever geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met het opgeleverde.
  5. Aannemersbedrijf Geen Zorgen spant zich in om de Werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.
  6. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden.
  7. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van de door Aannemersbedrijf Geen Zorgen gemaakte en/of (op)geleverde zaken.
  8. Indien Aannemersbedrijf Geen Zorgen te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en Opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel in gebruik neemt, bewerkt of laat bewerken wordt Opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn hersteld kunnen worden, zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit de ingebruikname niet in de weg staat. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
  9. Na oplevering is het werk voor risico van de Opdrachtgever. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan de aannemer kan worden toegerekend.
  10. Aannemersbedrijf Geen Zorgen is niet aansprakelijk voor gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Aannemersbedrijf Geen Zorgen.
  11. Aannemersbedrijf Geen Zorgen is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de Werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering en/of deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.

Artikel 12 — Adviezen & inspectie

  1. Aannemersbedrijf Geen Zorgen kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Aannemersbedrijf Geen Zorgen de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
  2. Opdrachtgever zal Aannemersbedrijf Geen Zorgen schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 13 — Onderhoud

  1. Indien overeengekomen, zal Aannemersbedrijf Geen Zorgen onderhoud c.q. reparatie verrichten. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. Aannemersbedrijf Geen Zorgen zal Opdrachtgever informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op (de beschikbaarheid) van het onderhoud.
  2. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken of fouten schriftelijk te melden aan Aannemersbedrijf Geen Zorgen, waarna Aannemersbedrijf Geen Zorgen overeenkomstig haar gebruikelijke procedures de gebreken zo spoedig mogelijk en naar haar beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Aannemersbedrijf Geen Zorgen gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
  3. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Aannemersbedrijf Geen Zorgen.

Artikel 14 — Opschorting

  1. Aannemersbedrijf Geen Zorgen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
    1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
    2. Aannemersbedrijf Geen Zorgen, na het sluiten van de Overeenkomst op goede grond vreest dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
    3. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid of een aanbetaling te doen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, en deze betaling uitblijft of onvoldoende is;
    4. Door vertraging zijdens Opdrachtgever niet langer van Aannemersbedrijf Geen Zorgen kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Aannemersbedrijf Geen Zorgen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden;
    5. Zich omstandigheden voordoen welke van dusdanige aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst in de huidige vorm in redelijkheid niet van Aannemersbedrijf Geen Zorgen kan worden gevergd.
  2. Indien de ontbinding toe te rekenen is aan Opdrachtgever is Aannemersbedrijf Geen Zorgen gerechtigd tot een schadevergoeding van Opdrachtgever.
  3. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Aannemersbedrijf Geen Zorgen, treden partijen in overleg voor de overdracht van nog te verrichten Werkzaamheden aan derden indien de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. De kosten voor overdracht komen voor rekening van Opdrachtgever. Aannemersbedrijf Geen Zorgen zal Opdrachtgever zoveel mogelijk vooraf inlichten over deze kosten. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor aangegeven termijn te voldoen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 15 — Garanties

  1. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties strekken nooit verder dan hetgeen expliciet is overeengekomen.
  2. Aannemersbedrijf Geen Zorgen voert de Werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de garantietermijn staat Aannemersbedrijf Geen Zorgen in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
  3. De garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken en de garantieverplichting vervalt zodra Opdrachtgever zelf of een derde aanpassingen maakt aan het geleverde en/of het opgeleverde naar het oordeel van Aannemersbedrijf Geen Zorgen verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoud.
  4. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Aannemersbedrijf Geen Zorgen gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
  5. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is Aannemersbedrijf Geen Zorgen gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien herstel in redelijkheid niet gevergd kan worden van Aannemersbedrijf Geen Zorgen, is een Consument gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs c.q. vergoeding te verlangen.

Artikel 16 — Risico-overgang

  1. Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 17 — Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

  1. Aannemersbedrijf Geen Zorgen gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacyverklaring gebruiken. Indien daarom gevraagd zal Aannemersbedrijf Geen Zorgen de betrokkene hierover informeren.
  2. Indien Aannemersbedrijf Geen Zorgen op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 18 — Eigendomsvoorbehoud

  1. Aannemersbedrijf Geen Zorgen levert alle producten c.q. zaken onder eigendomsvoorbehoud, totdat Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen volledig aan Aannemersbedrijf Geen Zorgen heeft voldaan blijft het geleverde eigendom van Aannemersbedrijf Geen Zorgen.
  2. Aannemersbedrijf Geen Zorgen heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte producten c.q. zaken onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Aannemersbedrijf Geen Zorgen. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Aannemersbedrijf Geen Zorgen de aangekochte producten c.q. zaken alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen leveren aan Opdrachtgever.
  3. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Aannemersbedrijf Geen Zorgen worden vergoed door Opdrachtgever.

Artikel 19 — Overmacht

  1. Aannemersbedrijf Geen Zorgen is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
  2. Onder overmacht aan de zijde van Aannemersbedrijf Geen Zorgen wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) ziekte en/of werkstakingen van het personeel van Aannemersbedrijf Geen Zorgen en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Aannemersbedrijf Geen Zorgen buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
  3. Indien naar het oordeel van Aannemersbedrijf Geen Zorgen de uitvoering van de overeengekomen Werkzaamheden ten gevolge van natte weersomstandigheden, extreme hitte of terreinomstandigheden niet op het tijdstip of in de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, heeft Aannemersbedrijf Geen Zorgen het recht de Werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken en de Overeenkomst te verlengen met de duur van de niet gewerkte dagen zonder dat dit leidt tot aansprakelijkheid.

Artikel 20 — Beperking van aansprakelijkheid

  1. Indien het verrichten van Werkzaamheden door Aannemersbedrijf Geen Zorgen leidt tot aansprakelijkheid van Aannemersbedrijf Geen Zorgen jegens Opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht door Aannemersbedrijf Geen Zorgen in rekening gebrachte kosten (eenmaal de factuurwaarde, met uitzondering van de materiaalkosten, exclusief btw) tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Aannemersbedrijf Geen Zorgen. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welk door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per aanspraak per jaar.
  2. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Aannemersbedrijf Geen Zorgen aansprakelijk is (gebleken), dient Aannemersbedrijf Geen Zorgen in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.
  3. In geval van maatvoering is Aannemersbedrijf Geen Zorgen niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder verstaan het bestellen van verkeerde en/of fouten in materialen, het uitzetten van de gps en/of het doen van inmetingen. Opdrachtgever en/of de aannemer die eindverantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Werkzaamheden c.q. opdracht dient een eindcontrole te verrichten en is verantwoordelijk voor deze eindcontrole.
  4. Indien de (gevolgen) van een ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van Opdrachtgever, komen de gevolgen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij Aannemersbedrijf Geen Zorgen zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid tekort is geschoten. Ook is Aannemersbedrijf Geen Zorgen niet aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte of het gehele werk door Opdrachtgever.
  5. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in zijn opdracht door derden uitgevoerde Werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het gebruik van door Opdrachtgever voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van Opdrachtgever afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  6. Aannemersbedrijf Geen Zorgen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet goed doorstromen van het verkeer op de locatie waar de Werkzaamheden worden uitgevoerd.
  7. Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van of schade aan de zaken, gereedschappen, machines, materialen en meer die Aannemersbedrijf Geen Zorgen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden bij Opdrachtgever gebruikt en/of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen en meer op de werklocatie.
  8. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het bouwterrein of het werk verontreinigd is, zoals bijv. asbest, of er komen uit het werk verontreinigde bouwmaterialen, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.
  9. Aannemersbedrijf Geen Zorgen is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
  10. Aannemersbedrijf Geen Zorgen staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door of namens Aannemersbedrijf Geen Zorgen verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
  11. Schade als gevolg van het werken van natuurproducten, zoals het krimpen en uitzetten van hout, leidt niet tot aansprakelijkheid van Aannemersbedrijf Geen Zorgen, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Herstel van schade als gevolg van het werken van gebruikte materialen geldt als meerwerk.
  12. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Aannemersbedrijf Geen Zorgen vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Aannemersbedrijf Geen Zorgen binnen twee jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Aannemersbedrijf Geen Zorgen vervalt na twee jaar na het eindigen van de Overeenkomst tussen partijen.
  13. De Werkzaamheden kunnen met zich meebrengen dat garanties van derden, waaronder begrepen fabrieksgaranties, komen te vervallen. Aannemersbedrijf Geen Zorgen is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever als gevolg van het verlies van enige garantieaanspraak bij derden.

Artikel 21 — Geheimhouding

  1. Aannemersbedrijf Geen Zorgen en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
  2. Indien Aannemersbedrijf Geen Zorgen op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Aannemersbedrijf Geen Zorgen zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Aannemersbedrijf Geen Zorgen niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
  3. De geheimhoudingsverplichting leggen Aannemersbedrijf Geen Zorgen en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 22 — Vrijwaring en juistheid van informatie

  1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die zij aan Aannemersbedrijf Geen Zorgen verstrekt in het kader van een Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk. Indien Aannemersbedrijf Geen Zorgen op de hoogte is, of redelijkerwijze behoorde te weten van de onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken in de door Opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is Aannemersbedrijf Geen Zorgen verplicht om Opdrachtgever hiervoor te waarschuwen.
  2. Opdrachtgever vrijwaart Aannemersbedrijf Geen Zorgen van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
  3. Opdrachtgever vrijwaart Aannemersbedrijf Geen Zorgen voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden.
  4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle mogelijk vereiste (bouw)vergunningen. Opdrachtgever vrijwaart Aannemersbedrijf Geen Zorgen voor alle aanspraken als gevolg van het ontbreken van (bouw)vergunningen.
  5. Opdrachtgever vrijwaart Aannemersbedrijf Geen Zorgen tevens van alle schade, boetes, (last onder) dwangsom, vorderingen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 23 — Intellectuele eigendomsrechten

  1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Aannemersbedrijf Geen Zorgen (inhoudende maar niet beperkt tot alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde, dan wel ter beschikking gestelde tekeningen, ontwerpen, modellen, voorbereidend materiaal en meer) berusten uitsluitend bij Aannemersbedrijf Geen Zorgen en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.
  2. Opdrachtgever verkrijgt slechts de gebruiksrechten en bevoegdheden die zij uitdrukkelijk bij de Overeenkomst heeft verkregen.
  3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop het intellectuele eigendomsrecht van Aannemersbedrijf Geen Zorgen rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
  4. Opdrachtgever geeft toestemming aan Aannemersbedrijf Geen Zorgen om foto's te maken van het opgeleverde, en/of de door Opdrachtgever gemaakte foto's van het opgeleverde te plaatsen op haar website en/of social media kanalen ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden.

Artikel 24 — Klachten

  1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Aannemersbedrijf Geen Zorgen of anderszins klachten heeft over de uitvoering van haar opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden schriftelijk met als onderwerp "klacht", of via het opgegeven telefoonnummer.
  2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Aannemersbedrijf Geen Zorgen de klacht in behandeling kunnen nemen.
  3. Aannemersbedrijf Geen Zorgen zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
  4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 25 — Toepasselijk recht

  1. Op de rechtsverhouding tussen Aannemersbedrijf Geen Zorgen en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. Aannemersbedrijf Geen Zorgen kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
  3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Aannemersbedrijf Geen Zorgen en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.
Eindhoven · Versie april 2026
Aannemersbedrijf Geen Zorgen behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
Gratis & vrijblijvend

Vraag nu uw
gratis offerte aan.

Binnen 24 uur ontvangt u een heldere, complete offerte met vaste prijs. Geen verkoopgesprek — gewoon eerlijk advies, opname op locatie en een plan dat klopt. Uw dak, onze zorg.

Direct contact
06 — 45 79 30 28
Landelijk actief · Standplaats Eindhoven
info@aannemersbedrijfgeenzorgen.nl
Elke dag bereikbaar · 08:00 – 22:00
Offerte aanvragen →
App ons direct Bel 06 — 45 79 30 28